ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1 3 3

на выполнение работ по циклевке полов в спортзале

г. Сосновый Бор января 2016 г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» (ГАОУ СПО J10 «Сосновоборский политехнический колледж»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вшивкова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (ООО «Сатурн»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Манаенко Владимира Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по циклевке полов в спортзале. 1.2. Объем и содержание работ определены локальным сметным расчетом

(приложение 1), выполненным Подрядчиком на основании технического задания. 1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами. 1.4. При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими

нормативно- техническими и регламентирующими документами: СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.0301-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 1.5. Материалы и оборудование, применяемые при производстве работ, должны

относиться к новым товарам и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющее их качество.

1.6. Срок выполнения работ: 15 февраля 2016 г., с правом досрочного выполнения . работ.

1.7. В случае наличия информации об ожидаемом срыве сроков, Подрядчик, в течение 1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

1.8. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Сторонами по установленным действующим законодательством формам.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Цена настоящего договора составляет 167 000 рублей 00 копеек (сто шестьдесят

семь тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 2.2. Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины,

а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе:

- стоимость всех работ согласно Техническому заданию и доставку оборудования, конструкций и материалов;

- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по настоящему Договору оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему Договору;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, которые несет Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Договора;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. 100% оплата осуществляется по факту выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре и в выставленном им счете в течение 10 (десяти) банковских дней, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями договора и действующего законодательства РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1. Своими силами, материалами и средствами выполнить все работы в объеме,

предусмотренном договором, в соответствии и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок.

3.1.2. Осуществлять выполнение работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами, Техническим заданием и настоящим Договором.

3.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и настоящим Договором;

3.1.4. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

3.1.5. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ, вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ или в течение гарантийного срока за свой счет.

3.1.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок (замедляющих ход выполнения работ), либо делающих дальнейшее их выполнение невозможным, и письменно известить об этом заказчика в течение 1 (одного) рабочего после наступления таких обстоятельств.

3.1.8. Регулярно и своевременно поставлять на Объект необходимые материалы, оборудование, инструменты и т.п., в соответствии с данными утвержденного Графика производства работ. Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также должны быть представлены заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

3.2. Подрядчик вправе: 3.2.1. Определять способы ведения работ. 3.2.2. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения

Работ в рамках настоящего Договора. 3.2.3. Досрочно завершить работы. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в

размерах и в сроки, установленные Договором. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ.

3.4.2. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

3.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.

3.4.5. Давать указания подрядчику об устранении недостатков в виде предписаний. 3.4.6. Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают

возможность использования результата работ для целей, указанных в настоящем договоре.

3.4.7. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4. ПРИЕМ - СДАЧА РАБОТ 4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие

документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ и прочие документы по требованию Заказчика.

4.2 Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.4. После завершения работ на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном или устном виде.

4.5. В течение трех дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании работ Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ.

4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами форм КС-2, КС-3.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ 5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых

при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.

5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП. 5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента

подписания акта выполненных работ и должен составлять З(три) года. 5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не

позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5.8. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

5.9. При обнаружении дефектов выполненных работ в течении гарантийного срока, а также в случае снижения или потери прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, а также возместить причиненные Заказчику либо третьим лицам убытки. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,6% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия

настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон. 7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон

спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ленинградской области. 7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по соглашению сторон; - по решению суда; - в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в

соответствии с гражданским законодательством (в одностороннем (внесудебном) порядке).

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке при существенном нарушении Договором Подрядчиком:

нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, включая сроки начала выполнения работ более чем на 7 (семь) рабочих дней.

8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки Объемов выполненных Работ и проведения взаиморасчетов.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждают объем выполненных Подрядчиком и оплаченных заказчиком работ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

Приложение к договору: Приложение № 1 - Локальный сметный расчет; Приложение № 2 -Акт о приемке работ о выявленных недостатках в течение

гарантийного срока.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Наименование ГАОУ СПО JIO «Сосновоборский политехнический колледж» Юридический адрес Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Космонавтов, д.22 Фактический адрес Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Космонавтов, д.22 Телефон (81369) 2-21-67, 2-12-49 Факс (81369) 2-21-67, 2-12-49 E-mail Sosnovbor3 6@yandex.ru ОГРН 1024701763790 ИНН/КПП 4714005058/472601001 ОКПО 02514915 ОКВЭД 80.22.1, 80.22.2 Р/с 40603810655364000001 Банк получатель Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» К/с 30101810500000000653 БИК 044030653

Подрядчик: Наименование ООО «Сатурн» Юридический адрес 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский

проезд, д. 23Б Фактический адрес 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский

проезд, д. 23Б Телефон (81369) 2-66-82 Факс (81369) 2-66-82 E-mail Bux-saturn@yandex.ru ОКОПФ Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1024701762458 от 29.11.2002 г. ИНН/КПП 4714009310/472601001 ОКПО 32843289 ОКВЭД 45.22; 45.25., 51.13, 51.47, 52.48 ОКДП (ОКПД) ОКТМО 41754000 Р/с 40702810555360000297 Банк получатель Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

г. Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653 БИК 044030653

Заказчик /Директор ГАОУ СПО JIO «Сосновоборский политехнический колледж»

о-6' л у / ф:: /l^wh

/С.М. Вшивков/

Подрядчик Директор ООО «Сатурн»

/ В.И. Манаенко/

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

Директор

Манаенко/

УТВЕРЖДАЮ -7,,0 "б, Директор ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №115/12/1 £ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

/С.М. Вшивков/

2016 г.

циклевке полов в спортзале ГАОУ СПО ЛО "Сосновоборский политехнический колледж" по адресу: г.Сосновый Бор, ул.Космонавтов, д.22»

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость работ: 167 000 руб. строительных работ 167 000 руб монтажных работ 0 руб оборудования 0 руб

Средства на оплату труда: 66 050 руб. Трудоемкость работ: 452,78 чел.час. Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО 2-я зона в редакции 2011 г. с индексами октября 2015 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 3T рабочих, чел.-ч.

№ п.п. Шифр

расценки и Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во всего эксплуатация

машин материалы всего оплата труда

эксплуатация машин материалы

3T машинистов, чел.-ч.

коды ресурсов

Наименование работ и затрат, единица измерения

оплата труда

в т.ч. оплата труда

материалы всего оплата труда в т.ч. оплата труда

материалы на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ремонт пола (Строительные) 1 ТЕРр57-6-6 Циклевка паркетных попов за 3 раза

(крупной, средней и мелкой наждачной бумагой) к=3: Кзп=3; Кэм=3; Кзпи=3; Кмат=1,39; Кзтр=3; Кзтм=3; (100 м2 пола)

3,33 1623,07 588,59

49,14 0,00

985,34 10 932 5 880 491 0

4 561 109,2 0

363,64 0

36494 ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 10/15 ТЕРр-57-6-6/ Итого по строке в тц

8,91 5,49 8,91

3,7 71 963 52 391 2 696 0

16 876

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сметная прибыль в тц (СП=54%*0,9=49%) 49% 25 462

2 TEP13-06-004-01

Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)

333 1,89 1,62

0,27 0,00

0,00 629 539 90 0

0 0,1 0

33,3 0

2

6625 ИНДЕКС: РЦЦСЛО (2011) 10/15 ТЕР-13-06-004-01 / Итого по строке в тц

8,91 10,25 8,91

5 725 4 802 923 0

0

2

Накладные расходы в тц (НР=77%*0,846=65%)

65% 3 128

2

Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,765=43%)

43% 2 057

3 ТЕР13-07-002-02

Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности)

3,33 384,88 73,74

3,46 0,19

307,68 1 283 246 12 1

1 025 4,45 0,01

14,82 0,03

3

6630 ИНДЕКС: РЦЦСЛО (2011) 10/15 ТЕР-13-07-002-02/ Итого по строке в тц

8,91 4,95 8,91

3,24 5 572 2 192 59 9

3 321

3

Накладные расходы в тц (НР=77%*0,846=65%)

65% 1 434

3

Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,765=43%)

43% 943

4 TEP15-04-029-02

Покрытие полов лаком поверхности за 2 раза (100 м2 отделываемой поверхности)

3,33 577,41 224,72

4,02 0,22

348,67 1 922 748 13 1

1 161 12,32 0,01

41,03 0,03

4

7305 ИНДЕКС: РЦЦС ПО (2011) 10/15 ТЕР-15-04-029-02/ Итого по строке в тц

8,91 5,15 8,91

2,778 9 957 6 665 67 9

3 225

4

Накладные расходы в тц (НР=89%*0,846=75%)

75% 5 025

4

Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,765=34%)

34% 2 246

Итого по разделу в базовых ценах 14 766 7 413 606 2

6 747 452,78 0,06

Итого по разделу в текущих ценах 93 217 66 050 3 745 18

23 422 452,78 0,06

ИТОГО ПО СМЕТЕ Итого по смете в текущих ценах 93 217 66 050 3 745

18 23 422 452,78

0,06

Наименование затрат Коэффициент Процент Сумма в руб.

Итого 93 217 Итого накладных расходов 43 075 Итого 136 292 Итого сметной прибыли 30 7Q8 ВСЕГО 167 000

Составил С Ш Щ / f r U i t & C U C t f U ? / 3 . U .

3

Приложение № 2 к Договору № //J

от «<Л</ января 2016 г.

Акт о выявленных недостатках в течение гарантийного срока

г. Сосновый Бор « » 20 г.

Комиссией в составе:

От Заказчика:

Должность (Ф.И.О.)

от Подрядчика:

Должность (Ф.И.О.)

В присутствии директора ГАОУ СПО JIO «Сосновоборский политехнический колледж» составлен настоящий Акт о выявленных недостатках в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Договором №

от « » января 2016 г.

(указываются недостатки)

V

Заключение комиссии:

От Заказчика:

(Ф.И.О.) (должность) (подпись)

От Подрядчика:

(Ф.И.О.) (должность) (подпись)