«Утверждено»

«Утверждено»

Председатель закупочной комиссии

_________________ Р.В. Антипов

«____» __________2016г.

ООО «ДелоПортс»

.

Инструкция по участию в Закупке

«Прокладка сетей связи и телефонии к административному зданию №2».

гор. Новороссийск

2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Порядок проведение Закупки.

1.1.1. Настоящая инструкция по участию в Закупке «Прокладка сетей связи и телефонии к административному зданию №2» (далее «Закупка»), проводится способом запроса предложений, сформированных организацией, подавшей Заявку в соответствии с Извещением (далее «Участник»), на основании и в соответствии с настоящей инструкцией по участию в Закупке (далее «Инструкция»).

1.1.2. Заказчиком является АО «КСК», Организатор закупки ООО «ДелоПортс».

1.1.3. Для участия в Закупке Участник должен подготовить и подать в установленные в Извещении сроки, документацию, предусмотренную настоящей Инструкцией (предложение) по адресу, указанному в п. 3.1.2 настоящей Инструкции.

1.1.4. Закупка проводится в следующем порядке:

1.1.4.1. Участник направляет в адрес ООО «ДелоПортс»» (далее Организатор) Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией. В составе Предложения Участник, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию.

1.1.4.2. Организатор регистрирует поступившие конверты с предложениями на участие в Закупке. При приеме Предложений проверяется только целостность конверта.

1.1.4.3. Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших от Участников конвертов с Предложениями. Конверты с Предложениями вскрываются в день, время и в месте, указанные в пункте 3.1.4. Инструкции.

1.1.4.4. Организатор рассматривает Предложения на участие в Закупке на соответствие требованиям, установленным в Инструкции, и соответствие Участников требованиям, установленным Инструкцией. На основании результатов рассмотрения предложений на участие в Закупке, принимается решение о допуске Участника к участию в Закупке или об отказе в допуске.

1.1.4.5. Участник не допускается к участию в Закупке в случае:

· не предоставления определенных Инструкцией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Участнике или о услугах по предмету Закупки;

· если предложение о цене договора, превышает начальную (максимальную) цену договора, в случае указания в Инструкции информации о начальной (максимальной) цене договора;

· несоответствия предложения на участие в Закупке требованиям документации по Закупке, в том числе если:

- предложение не соответствует форме документации по Закупке и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям Инструкции;

- документы не подписаны должным образом.

1.1.4.5. В случае необходимости Организатор получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения.

1.1.4.6. Организатор при необходимости запрашивает у Участников уточнения и разъяснения по полученным Предложениям, а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации, способной осуществить прокладку сетей связи и телефонии к Административному зданию №2.

1.2. Условия проведения Закупки.

Подавая предложение для рассмотрения в рамках настоящей Закупки, Участник, тем самым, соглашается со следующими условиями:

1.2.1. Все затраты, понесенные Участником в результате подготовки предложения, относятся на счет Участника и не подлежат компенсации ООО «ДелоПортс» или АО «КСК» ни при каких обстоятельствах.

1.2.2. Организатор закупки примет к рассмотрению все предоставленные в срок предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Инструкции.

1.2.3. Подача предложения Участником не должна быть истолкована как намерение или обязательство Заказчика, выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании Извещения, настоящей Инструкции, а также на основании направления предложения в рамках Закупки.

1.2.4. Предложение, сформированное Участником в соответствии с настоящей Инструкцией, должно быть действительным до момента заключения договора при признании его победителем Закупки, право, на заключение которого может быть присуждено по итогам Закупки. В таком случае договор по итогам настоящей Закупки должен содержать все существенные условия, представленные в предложении Участника.

1.2.5. Участник имеет право в ходе подготовки предложения обращаться с просьбой о разъяснении настоящей Инструкции в адрес Организатора закупки, а также осматривать территорию и объекты Заказчика, указанные в разделе 4 «Техническое задание».

1.2.6. В рамках рассмотрения предложений, Организатор закупки вправе адресовать Участнику запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений предложения Участника.

1.2.7. Организатор закупки вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию как в рамках рассмотрения предложений Участников, так и до момента поступления предложений Участников в адрес Организатора закупки. В случае если Организатор закупки сочтет необходимым внести такие изменения, либо уточнения в настоящую Инструкцию, он размещает такие изменения на официальном сайте Заказчика.

1.2.8. Организатор закупки вправе отказаться от проведения Закупки, а также имеет право отказаться от всех предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участником.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора по Закупке «Прокладка сетей связи и телефонии к административному зданию №2», составляет: 714,623 руб. с учетом НДС.

1.3.1. В случае если товары, работы (услуги) участника закупки не облагаются НДС, (участник закупки не является плательщиком НДС) то цена, предложенная таким участником закупки в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без учета НДС. При этом если хотя бы один из участников является налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, оценка заявок всех претендентов будет осуществляться по цене без учета налога на добавленную стоимость. Договор по результатам рассмотрения заявок будет заключен на условиях предложения о цене: с учетом НДС - с участником, являющимся плательщиком НДС; без учета НДС - с участником, не являющимся плательщиком НДС, применяющим упрощенную систему налогообложения.

Порядок предоставления предложений.

2.1. Форма предоставления предложения.

2.1.1. Все Предложения должны быть представлены в двух экземплярах:

1) Оригинал Предложения на бумажном носителе;

2) Электронная копия Предложения. Участник на электронном носителе должен представить скан-копии всех документов в формате pdf, входящих в состав Предложения, а также все формы в формате excel/word.

2.1.2. Оригинал и копия предложения должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором следует указать информацию в соответствии с п. 3.5.5. настоящей Инструкции.

2.2. Порядок оформления предложения.

2.2.1. Участник в обязательном порядке составляет опись предоставляемых документов в составе своего предложения с указанием количества листов, входящих в состав каждого документа в составе Заявки.

2.2.2. Все документы, входящие в состав Заявки Участника составляются на русском языке, либо предоставляется нотариально заверенный перевод документов.

2.2.3. Предложение Участника должно быть прошито, все страницы пронумерованы. Все страницы предложения должны быть заверены печатью и подписью от имени Участника.

2.3. Состав предложения Участника:

2.3.1. Участник предоставляет предложение (Форма № 1). Итоговая стоимость работ (услуг), ТМЦ указываемая в Форме № 1, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в коммерческом предложении Участника.

2.3.2. В обоснование стоимости должны быть приложены подробные локальные сметные расчеты в формате excel, xml в соответствии с разделами рабочей документации. Локальные сметные расчеты составить базисно-индексным методом в Сметно-нормативной базе 2001г, с применением Территориальных единичных расценок Краснодарского края (ТЕР-2001,ТЕРр-2001, ТЕРм-2001) и территориальных сборников средних сметных цен на 01.01.2001г (ТССЦ-2001г, все в редакции 2014г.) с приложением коммерческих предложений, прайс листов на текущий месяц как обоснование стоимости оборудования и материалов.

2.3.3. Квалификационная документация (приложения к предложению Участника, составляющие его неотъемлемую часть):

· Анкета Участника (Форма № 2).

· Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3).

· Документация, подтверждающая наличие опыта выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Форма № 4).

· Документация, подтверждающая квалификацию Участника, предоставляемая в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции.

2.3.4. Техническое предложение (Форма № 5).

2.3.5. Коммерческое предложение (Форма № 6).

2.3.6. Гарантийные обязательства Участника, в т.ч. дополнительные гарантии, не предусмотренные типовым договором (Форма № 7).

2.3.7. График выполнения работ (услуг) (Форма № 8).

2.3.8. График объемов финансирования работ (услуг) (Форма № 9).

2.3.9. План распределения объемов выполнения работ (услуг) между генеральным подрядчиком и субподрядчиками. (Форма № 10).

Требования и критерии, предъявляемые к Участнику.

В разделе 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Участнику» содержится информация о настоящей Закупке, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1 «Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений».

При возникновении противоречия между положениями раздела 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Участнику» и разделов 1 «Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений», применяются положения раздела 3. «Требования и критерии, предъявляемые к Участнику».

№ п/п

Информация о процедуре

3.1. Сведения о проведении Закупки.

3.1.1.

Заказчик: Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК» (АО «КСК»)

3.1.2.

Организатор: ООО «ДелоПортс»

3.1.2.

Адрес для предоставления предложений: 353903, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе 21. ООО «ДелоПортс».

Все вопросы, возникающие в ходе подготовки предложения, направляются на электронный адрес отдела материально-технического отдела ООО «ДелоПортс»: Lisin@delo-group.

Запросы оформляются на официальном бланке Участника, за подписью руководителя Участника или уполномоченного лица.

3.1.3.

Дата начала приема предложений: 22.03.16 г.

Дата окончания приема предложений: 05.04.2016 г. до 11 часов 00 минут (время московское)

3.1.4.

Дата вскрытия конвертов и рассмотрения: 05.04.2016 г. 14 часов 00 минут (время московское)

Место вскрытия конвертов с предложениями: 353903, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе 21.

Дата и время подведения итогов: 08.04.2016 г. в 14 часов 30 минут.

3.2. Требования к Участникам

3.2.1.

Обязательные требования к Участникам:

3.2.1.1.

Непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом. Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.

3.2.1.2.

Неприостановление деятельности Участника на день подачи предложения на участие в Закупке. Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.

3.2.1.3.

В случае если Участник является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.

3.2.1.4.

В случае если Участник не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.

3.2.1.5.

В случае если Участник является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

3.2.2.

Дополнительные требования к Участникам и перечень документов, необходимых для участия в Закупке:

3.2.2.1.

Деятельность Участника должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено копией учредительных документов Участника в действующей редакции.

3.2.2.2.

Участник должен обладать соответствующими разрешительными документами на право выполнения работ/услуг на территории Российской Федерации по предмету Закупки.

3.2.2.3.

Участник должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора, в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт выполнения работ.

3.2.2.4.

Участник должен обладать соответствующим опытом аналогичных работ не менее 3 (три) лет.

3.2.2.5.

Степень загруженности Участника текущими проектами должна обеспечивать ему возможность осуществления планируемых по итогам Закупки поставок без ущерба для Заказчика, в случае заключения договора по результатам Закупки.

3.2.2.6.

Участник должен быть платежеспособным, что должно быть подтверждено копиями бухгалтерской отчетности.

3.2.2.7.

Участник Закупки не должен иметь за последние 3 (Три) года, предшествующих дате подачи предложения, вступивших в законную силу решений судов по спорам, связанных с неисполнением Участником своих обязанностей по договорам, заключенным им по итогам участия в закупках / конкурсах / аукционах / запросах предложений или котировок, и т.п.

3.2.2.8.

Наличие свидетельства СРО и приложения к нему о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624.

3.3. Состав Предложения Участника

3.3.1.

Предложение Участник (Форма №1).

3.3.2.

Анкета Участник (Форма №2)

3.3.3.

Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3).

3.3.4.

Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 3 (три) года с приложением копий договоров, отзывов и рекомендаций (при наличии) (Форма №4)

3.3.5.

Техническое предложение Участника (Форма № 5)

3.3.6.

Коммерческое предложение Участника (Форма № 6)

3.3.7.

Подтверждение согласия с условиями договора (Форма № 7)

3.3.8.

Опись документов Предложения (Форма № 8)

3.3.9.

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная руководителем и печатью организации.

3.3.10.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный государственный реестр, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица, дата выдачи которой не превышает 30 календарных дней с даты подачи Предложения.

3.3.11.

Копия Устава Участник, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

3.3.12.

Выписка из решения (протокола) общего собрания акционеров (учредителей) о назначении руководителя. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Предложения (в случаи подписания не единоличным исполнительным органом).

3.3.13.

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная руководителем и печатью организации.

3.3.14.

Справка налогового органа (инспекции) о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом (Справка об исполнении налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций).

3.3.15.

В случае если Участник не является плательщиком НДС - документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения.

3.4. Требования о предоставлении предложения

3.4.1.

Все Предложения должны быть представлены в одном Оригинале на бумажном носителе с приложением электронной копии. Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала.

3.5. Требования к оформлению Предложения

3.5.1.

Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Форма №7 при этом Опись документов размещается в конце пакета документов Предложения.

3.5.2.

Все документы, входящие в состав Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание Предложения на участие в Закупке лица/собственноручно заверены Участником - физическим лицом (в том числе на прошивке). При этом при брошюровании Предложения, каждый оригинал официального документа, выданного Участнику третьими лицами и содержащий печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии, банковские гарантии), помещается в отдельный канцелярский файл – таким образом, чтобы при брошюровании заявки, оригиналы официальных документов, выданных Участнику третьими лицами, не были повреждены.

Пакет документов должен быть прошит таким образом, чтобы потом легко вставлялся в папку-регистратор.

Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание от имени Участника, и скреплена печатью.

Электронная копия Предложения предоставляется на электронном носителе (флэш-накопитель или CD-R).

Все документы, входящие в состав Предложения, перед тем как будут сшиты в единую книгу (сброшюрованы), необходимо отсканировать. Каждый скан-документ - это отдельный файл. Наименование файла должно соответствовать содержанию файла.

Электронный носитель необходимо поместить в тот же конверт, в который будут помещены сброшюрованные документы, входящие в состав Предложения.

3.5.3.

При нумерации листов пакета документов Предложения, номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем углу.

3.5.4.

Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.

3.5.5.

Участник должен поместить Оригинал Предложения на бумажном носителе с электронной копией на электронном носителе в единый запечатанный конверт. В случае доставки предложения курьерской службой, запечатанный конверт должен находиться внутри почтового конверта Курьерской службы.

На конверте следует указать следующую информацию:

SHAPE

3.5.6.

При подготовке Предложения на участие в Закупке и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5.7.

Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.5.8.

Все документы, представляемые Участниками в составе Предложений на участие в Закупке, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.5.9.

При описании условий и предложений Участник должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции.

3.5.10.

Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.11.

Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.5.12.

Предложение на участие в Закупке, подготовленное Участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Закупке, которыми обмениваются участники Закупки и Организатор, должны быть написаны на русском языке.

3.5.13.

Все суммы денежных средств в Предложении на участие в Закупке и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

3.5.14.

Представленные в составе Предложения на участие в Закупке документы не возвращаются Участнику.

3.6. Критерии определения победителя

3.6.1.

Критерии допуска Участников к участию в Закупке:

· Соответствие Участника требованиям, предъявляемым к Участникам Закупки (раздел 3.2 Инструкции);

· Соответствие Предложения Участника требованиям Инструкции;

· Не превышение начальной (максимальной) цены договора.

3.6.2.

Критерии оценки Заявок Участников

· Стоимость услуг, вес критерия - 80%

· Сроки выполнения работ - 20%

Оценка предложений проводится следующим методом:

Вес критерия х

стоимость минимального

предложения

стоимость

предложения

Участника

4. Техническое задание

Техническое задание

5. Образец договора.

Договор подряда № _____

г. Новороссийск

« ___» ___________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» (ООО «ДелоПортс»), именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», действующее от имени и в интересах Акционерного общества «Зерновой терминал «КСК» (АО «КСК») на основании доверенности №23АА5451542 от «20» января 2016г. и договора №ДП-08/16 на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика от «14» января 2016 г., в лице генерального директора Яковенко Игоря Александровича, с одной стороны, и

___________________________________________, в лице _______________________________ действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

СТАТЬЯ 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Термины определения и понятия, используемые в Договоре и их значение:

1.1.Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.

1.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ - документ, оформленный Подрядчиком, проверенный и подписанный Техническим заказчиком, либо назначенным и уполномоченным представителем Технического заказчика, подтверждающий выполнение работ Подрядчиком.

1.3. Акт приемки выполненных работ - означает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 100 от 11 ноября 1999 г. Акты приемки выполненных работ подписываются Сторонами каждый отчетный месяц для осуществления текущих платежей в соответствии с условиями настоящего Договора. Стороны соглашаются, что подписание Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 не означает окончательную приемку работ, а будет использоваться исключительно для целей бухгалтерского учета и осуществления промежуточных платежей по настоящему Договору.

1.4. Временные сооружения - означает все временные здания и сооружения любого типа, оборудование и механизмы, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке и вне ее, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть разобраны и вывезены Подрядчиком за свой счет за пределы Строительной площадки.

1.5. Гарантийный срок – срок, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с результатом выполненных Работ, при отсутствии виновных действий со стороны Технического заказчика и третьих лиц.

1.6. График производства работ - означает документ, устанавливающий основной и промежуточные сроки выполнения Работ.

1.7. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

1.8. Документация - Проектная и Рабочая документация, а также отчеты по обследованиям, обмерным работам, инженерным изысканиям, иные документы, необходимые для выполнения работ.

1.9. Застройщик – Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК», финансирующее и обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку Проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

1.10. Качество Работ (качество исполнения Работ) - требования, предъявляемые Договором и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества Работ.

1.11. Исполнительная документация - означает комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, отражающая фактически выполненные Генеральным подрядчиком Работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с необходимой для выполнения Работ документацией, рабочей документацией, условиями Договора и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав необходимой для выполнения работ документацией и Рабочей документации.

1.13. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, необходимой для выполнения Работ документации, строительных и иных норм и правил.

1.14. Объект – «Прокладка сетей связи и телефонии к административному зданию №2», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 21.

1.15. Персонал Подрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ.

1.16. Представитель Технического заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Техническим заказчиком для выполнения задач, определенных Договором и действующее на основании приказа и/или доверенности от имени Технического заказчика.

1.17. Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором. и действующее на основании приказа и/или доверенности от имени Подрядчика.

1.18. «Проект производства работ» – комплект документов, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ. Проект производства работ разрабатывает Подрядчиком и включает в себя:

- календарный план производства работ по Объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

- строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, Материалов и Оборудования;

- график движения рабочих кадров по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также части здания, сооружения, содержащие план и разрез той части здания, где будут выполняться работы, а также схемы организации стройплощадки и рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ; методов и последовательности производства работ с разбивкой здания на захватки (ярусы), определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности Материалов, изделий, конструкций и Оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ).

1.19. Рабочая документация - документация, разработанная на основании необходимой для выполнения работ утвержденной документации и предназначенная для проведения строительных работ.

1.20. Скрытые работы - означает работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.

1.21. Справка о стоимости выполненных работ и затрат - означает документ по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 100 от 11 ноября 1999 г.

1.22. Строительная Площадка/Место производства Работ - означает предоставленную Техническим заказчиком территорию/площадь, где должны быть выполнены Работы и куда должны быть доставлены Материалы и Оборудование, а также любые другие территории и площади, специально обозначенные в Договоре как формирующие часть Строительной Площадки.

1.23. Строительная техника - различного вида машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка (за исключением Временных сооружений и Оборудования), находящиеся в собственности или аренде у Подрядчика, и используемые им для выполнения Работ по настоящему Договору.

1.24. Субподрядчик – физические и юридические лица, привлекаемые подрядчиком на основе отдельных двухсторонних договоров, заключаемых им с указанными лицами, для выполнения Работ по настоящему Договору.

1.25. Технический заказчик – сторона настоящего Договора, уполномоченная Застройщиком и от имени Застройщика, заключающая договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке Проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку Проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждающая Проектную документацию, подписывающая документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляющая иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом и Договором.

1.26. Цена Договора - цена, определенная в установленном порядке в соответствии с расчетом цены договора (Приложение №__).

СТАТЬЯ 2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

2.1. По настоящему Договору Технический заказчик - поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по прокладке сетей связи и телефонии к административному зданию №2.

2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Подрядчик ознакомлен с необходимой документацией на выполнение Работ по Объекту и не имеет замечаний, увеличивающих Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору.

2.5. Технический заказчик обязуется обеспечить приемку выполненных Работ в установленные настоящим Договором сроки и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

СТАТЬЯ 3.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору является твердой - может быть изменена только в случаях, прямо указанных в 3.7.1. настоящего Договора, и составляет ___________________ согласно расчета Цены Договора (Приложение №1) к настоящему Договору.

3.2. Цена Работ включает в себя все возможные расходы, которые возникают у Подрядчика и Субподрядчиков в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ;

- стоимость перевозки и утилизации образовавшихся в процессе выполнения Работ отходов;

- стоимость оформления пропусков на территорию АО «КСК»;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для выполнения работ конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых или увозимых Подрядчиком и привлекаемых им Субподрядчиками;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки;

- затраты на получение в установленном порядке необходимых согласований, разрешений и ордеров, а также проведение необходимых опробований и испытаний;

- затраты на проведение лабораторных испытаний;

- затраты по утилизации образовавшихся в процессе выполнения Работ отходов, по транспортировке этих отходов за пределы Мест производства Работ в места, официально разрешенные для свалки/временного хранения/накопления или утилизации таких отходов, обеспечение свалки или утилизации таких отходов.

При этом:

- право собственности на все отходы (кроме металлических), образующиеся в ходе проведения Работ, принадлежит Подрядчику;

- металлические отходы, подлежащие вторичному использованию или переплавке, считаются собственностью Технического заказчика и сдаются Подрядчиком Техническому заказчику по акту;

- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора.

3.3. В случае если, без дополнительного согласования с Техническим заказчиком в письменной форме, общая стоимость Работ по настоящему Договору превысит сумму, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, то такое превышение относится полностью на счет Подрядчика.

3.4. Изменение договорной цены оформляется Дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

3.3. Оплата Работ производится в следующем порядке:

3.3.1. Для приобретения необходимого Оборудования и строительных Материалов на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного им счета в течение 5 (Пяти) календарных дней перечисляется авансовый платеж в размере 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Работ, указанной в Приложении №__ к настоящему Договору, что составляет –(________________________) рубля и _______копеек, в том числе НДС 18% - (____________________) рублей ______ копеек. Подрядчик оформляет счет на имя Застройщика, передает оформленные документы через Технического заказчика, действующего от имени и в интересах Застройщика по заключенным Договорам на выполнение работ, услуг, поставке материалов. Оплата счетов производится Застройщиком самостоятельно по мере их поступления на условиях Договора.

3.3.2. По требованию Технического заказчика Подрядчик должен представить отчет о целевом использовании авансового платежа с приложением заверенных печатью Подрядчика копий документов, подтверждающих произведенные затраты.

3.3.3. Последующие расчеты осуществляются за фактически выполненные Работы после подписания Актов КС-2, КС-3, при условии предъявления Техническому заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2), счетов-фактур, справок о выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением к ним копий счетов-фактур на приобретенные Материалы, Оборудование, паспортов и сертификатов.

3.3.4. Оплата выполненных Работ производится Подрядчику ежемесячно за фактически выполненные Работы до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). Аванс погашается ежемесячно пропорционально стоимости выполненных Работ в следующем порядке: фактическое выполнение за месяц (согласно подписанных Сторонами форм КС-2, КС-З и выставленных счётов-фактур) минус 20% от суммы выполнения за месяц (в счет погашения ранее уплаченного Техническим заказчиком аванса). Удержание из ежемесячного платежа будет производиться до полного погашения Подрядчиком полученного аванса.

3.3.5. Оригиналы Актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных Работ (КС-3) предоставляются Подрядчиком Техническому заказчику в срок не позднее последнего числа месяца выполнения Работ, в соответствии с Графиком производства работ.

3.3.6. Стоимость выполненных Работ оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.

3.3.7. Днем исполнения обязательств по оплате признается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Платежи по настоящему Договору производятся в рублях.

3.3.8. Подрядчик в течение пяти календарных дней после подписания Сторонами Актов приемки работ, а также в случае получения аванса (предоплаты по договору) после его получения, обязан передать Техническому заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ и соответствующего Постановления Правительства РФ.

3.3.9. Технический заказчик имеет право инициировать задержание любого платежа, для обеспечения надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, до момента исполнения этих обязательств.

3.3.10. Настоящим Стороны договорились, что проценты за пользование денежными средствами по денежным обязательствам Сторон, предусмотренные ст.ст. 317.1, 823-Гражданского кодекса Российской Федерации, Сторонами не начисляются и не уплачиваются.

3.3.11. Расходы, связанные с банковским обслуживанием в банке плательщика, возлагаются на плательщика средств по договору; расходы, связанные с банковским обслуживанием в банке получателя возлагаются на получателя средств по договору.

3.3.12. Цена Договора может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.13. Любые изменения Цены Договора должны быть оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 4.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в срок, установленный настоящим Договором.

4.1.1. Дата начала Работ: __________;

4.1.2. Дата окончания Работ: _______________

4.2. Сроки выполнения отдельных видов Работ в рамках настоящего Договора определяются в Графике производства работ, являющемся приложением к настоящему Договору.

4.3. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в срок производства Работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора.

СТАТЬЯ 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

5.1. Технический заказчик обязан:

5.1.1.Обеспечивать финансирование Застройщиком Работ в соответствии с условияминастоящего Договора.

5.1.2. Контролировать ход выполнения Работ и соблюдение Подрядчиком условий Договора.

5.1.3. Осуществлять приемку выполненных Подрядчиком Работ в течение 10 (десяти) Дней со дня получения от Подрядчика Документации и Актов сдачи-приемки выполненных работ, или Актов приемки выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

5.1.4. После приемки Работ направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ/Акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки Работ, который должен содержать перечень необходимых доработок.

5.1.5. Обеспечивать установленным Техническим заказчиком и нормами законодательства порядком допуск специалистов Подрядчика на Объект для выполнения Работ.

5.1.6. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Технического заказчика.

5.1.7. Передать Подрядчику по акту Строительную площадку для производства Работ.

5.1.8. Осуществлять строительный контроль за выполнением Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, Технической документацией, техническими условиями и стандартами, применяемыми в строительстве.

5.1.9. В течение 3 (трех) Дней, с даты получения от подрядчика образцов и сертификатов на Материалы, осуществить их оценку и выдать одобрение на их применение или сообщить об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа.

5.1.10. Предоставить Подрядчику на территории Строительной площадки точки подключения к временным инженерным сетям с лимитами коммунальных услуг в объеме и по составу, необходимом для выполнения Работ и определенными настоящим договором;

5.1.11. Обеспечить окончательный расчет за выполненные по Договору Работы в установленном настоящим Договором порядке.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Права Технического заказчика:

5.2.1. Технический заказчик вправе в любое время любым доступным способом осуществлять контроль и надзор за исполнением Договора в отношении Подрядчика, Поставщиков, Субподрядчиков и иных третьих лиц, в том числе за ходом и качеством выполнения, объемов и сроков Работ, Закупками, качеством применяемых материалов, за ведением и хранением документации Подрядчиком, соблюдением и исполнением предписаний проверяющих, в связи с чем имеет неограниченное право доступа к месту проведения Работ.

5.2.2. Технический заказчик вправе направлять Подрядчику претензии относительно неисполнения и/или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Подрядчиком и/или Поставщиками, Субподрядчиками и/или иными третьими лицами сделок, заключенных Генеральным подрядчиком во исполнение настоящего Договора. Указанные претензии являются обязательными для исполнения Подрядчиком, а если касаются указанных Поставщиков, Субподрядчиков или иных третьих лиц, должны быть им переданы Генеральным подрядчиком.

5.2.3. Технический заказчик вправе при наличии, по его мнению, нарушений и/или угрозы нарушений ТОБ, причинения вреда жизни, здоровью или имуществу, неисполнения или некачественного исполнения Работ со стороны Подрядчика и/или третьих лиц приостанавливать ведение Работ путем составления и передачи Подрядчику обязательного для исполнения письменного документа (предписания, протокола, акта и т.п.) о приостановке Работ.

5.2.4. Представитель Технического заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания Материалов, Оборудования, проектного решения или результатов Работ и, по их результатам, право дачи распоряжений Подрядчику:

5.2.4.1. удалить со Строительной площадки или заменить любое Оборудование или Материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям настоящего Договора и переданной Генеральному подрядчику Технической документации;

5.2.4.2. переделать заново Работы, выполненные с использованием Материалов и Оборудования, не отвечающих требованиям настоящего Договора или выполненных с нарушением его требований.

5.3.Технический заказчик обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Осуществлять иные права, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязан в полном объеме и в установленный настоящим Договором срок выполнить Работы, определенные настоящим Договором:

6.1.1. Принять по акту у Технического заказчика Строительную площадку.

6.1.2. Выполнить на Строительной площадке все временные сооружения и инженерные коммуникации (от точек подключения к временным коммуникациям (за исключением электроэнергии), предоставляемых Техническим заказчиком на территории строительной площадки), необходимые Подрядчику для производства Работ.

6.1.3. Компенсировать Техническому заказчику и/или лицу, от имени и в интересах которого действует Технический заказчик, стоимость потребленных Подрядчиком и его Субподрядчиками коммунальных услуг (за исключением электроэнергии). Использованные объемы определяются приборами, предоставленными и установленными Подрядчиком. Снятие показаний приборов учета производится совместно представителями Сторон.

6.1.4. Самостоятельно, при полном содействии Технического заказчика и в счет его лимитов, на время выполнения Работ заключить договор поставки электроэнергии с ОАО «Кубаньэнерго» и производить расчеты с ним за электроэнергию. Расходы, связанные с заключением договора и подключением, осуществляются Подрядчиком, входят в Цену Договора и компенсации не подлежат.

6.1.5. Доставить на Строительную площадку Строительную технику, а также все необходимые для выполнения Работ Материалы, конструкции, комплектующие изделия. Подрядчик осуществляет за свой счет, своими силами и средствами приемку, выгрузку, хранение и последующую транспортировку всех Материалов и Оборудования, поступающих в его адрес на Строительную площадку, с соблюдением всех норм выгрузки и техники безопасности, действующих в Российской Федерации.

6.1.6. Выполнить все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на Строительной Площадке в соответствии с п.2.1. настоящего Договора.

6.1.7. Отходы, образовавшиеся в процессе производства работ Подрядчик принимает в собственность и утилизирует за свой счет в места разрешенные для утилизации.

6.2. После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией, Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) Дней вывезти за пределы Стройплощадки (территории предприятия) принадлежащее Подрядчику имущество.

6.3. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безоп